ДОГОВОР ПОСТАВКИ

(Публичная оферта)

В редакции от 11 сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «ТрубоСталь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пролубщиковой Полины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, предлагает любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Покупатель», а вместе далее именуемые «Стороны», заключить настоящий Договор о нижеследующем.

Преамбула.

Настоящее предложение в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса Российской Федерации является офертой, безоговорочное принятие условий которой в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается акцептом данной оферты, именуемой в дальнейшем «Договор». Общие условия.

Настоящий Договор поставки определяет порядок поставки товаров, и в соответствии со ст.437 Гражданского Кодекса РФ является официальной публичной офертой ООО «Трубосталь», именуемого «Поставщик», адресованной лицам, далее именуемым «Покупатель»,

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора поставки.

Покупателем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведшее оплату по счету, направленному от лица ООО «Трубосталь». Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним оплаты по счету ООО «Трубосталь», что является осуществлением акцепта публичной оферты.

Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.

Порядок оплаты, срок поставки, количество и характеристики товара, прочие существенные условия указываются в счете на оплату товара.

Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. Продавец является оператором персональных данных, включенным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в реестр операторов персональных данных.

1.Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель оплатить и принять товар в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными спецификациями, которые являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Наименование товара, количество, ГОСТ либо технические условия (ТУ), иные стандарты, цена, порядок оплаты, сроки поставки (выборки) согласовываются сторонами в спецификации.

1.3. Товар поставляется партиями в течение срока действия Договора.

1.4. Настоящий договор является рамочным, согласно положениями ст. 429.1 ГК РФ.

2. Качество и комплектность товара.

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать сертификату качества, ГОСТам и ТУ (техническим условиям) завода - изготовителя, а так-же иным критериям соответствия качества, согласованным сторонами.

2.2. Поставщик предоставляет Покупателю полный пакет документов на Товар в момент передачи Товара, а так-же счет-фактуру на Товар/УПД, оформленную надлежащим образом. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, под залогом и арестом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2.3. Комплектация Товара должна соответствовать комплектации завода-изготовителя, а так-же условиям, согласованным сторонами. При этом, если предоставлен Товар с нарушением условий о комплектации, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика доукомплектования Товара в срок не менее 5 рабочих дней после получения извещения Покупателя, или потребовать соразмерного уменьшения цены товара.

2.4. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства, при этом претензии к Поставщику имеет право предъявить только Покупатель по качеству, в том числе по скрытым недостаткам в течении 20 календарных дней с даты поставки Товара Покупателю, с приложением документов, обосновывающих и достоверно подтверждающих заявленные требования. Претензии по количеству товара при выборке (самовывозе) не принимаются.

3.Порядок и сроки поставки и приемки товара.

3.1 Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю или грузополучателю, по указанным реквизитам в сроки, указанные в Спецификациях.

3.2 Приемка Товара Покупателем производится согласно инструкциям о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденным постановлениями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 и №П-7 от 25.04.66, со всеми дополнениями и изменениями, в части, не противоречащей нормам ГК РФ и условиям настоящего Договора.

Приемка Товара производится на складе Поставщика и оформляется подписанием товарной накладной ТОРГ-12. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12. С указанного момента к Покупателю происходит переход права собственности и все риски, относящиеся к Товару.

3.3 Товар считается принятым Покупателем по количеству, номенклатуре, качеству, указанным в товаросопроводительных документах, в момент передачи продукции Покупателю (Грузополучателю).

3.4 В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) несоответствия количества/качества Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель) обязан направить Поставщику в письменной форме вызов представителя для участия в совместной приемке товара не позднее 24 часов с момента выявления несоответствия. В вызове представителя Покупатель обязан указать все идентифицирующие сведения о Товаре, данные товаросопроводительных документов, адрес места и время проведения приёмки.

3.5 До решения вопроса о явке представителя Поставщика реализация и использование, указанной продукции не допускаются.

3.6 В случае явки представителя Поставщика для участия в совместной приёмке товара по количеству Стороны осуществляют приёмку с перевеской Товара и составлениям двустороннего акта.

3.7 При поставке партии Товара допускается техническое отклонение по весу (толеранс) в пределах +/- 5% по каждой позиции, но не более 10% от общей поставки, если не согласованы иные условия (к примеру отгрузка кратно 1 шт). Поставка в пределах минусового отклонения не считается недопоставкой. Оплата продукции производится по фактически переданному количеству Товара. В случае, если ГОСТ или ТУ на продукцию предусматривает большее техническое отклонение по весу, чем настоящий пункт договора, применяются положения ГОСТа или ТУ.

3.8 Стороны считают, что Товар передан Покупателю в том состоянии, в котором он находился в момент подписания товарной накладной ТОРГ-12. При выявлении скрытых дефектов Товара Покупатель вправе предъявлять претензии и требования к Поставщику в срок указанный в п. 2.4. настоящего договора.

3.9 Претензии Покупателя по количеству/качеству товара рассматриваются Поставщиком в течение 20 календарных дней с момента получения.

3.10 В случае подтверждения и признания Поставщиком требований Покупателя по количеству/качеству товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- Потребовать соразмерного уменьшения цены Товара или возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

- Вернуть товар и потребовать замены товара, на товар надлежащего качества.

3.11. Поставщик должен заменить Товар ненадлежащего качества в сроки, согласованные Сторонами, если, аналогичный товар имеется в наличии на складе Поставщика.

4.Срок действия договора.

4.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами, и действует до 01 января 2026 г., а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения сторонами.

4.2. Договор признается заключенным в момент получения Поставщиком, направившим оферту, ее акцепта.

4.3. Ответ Покупателя о согласии заключить Договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом Покупателя от акцепта и в то же время новой офертой. При наличии возражений Покупателя Договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего Договора.

4.4. Договор, может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон и на условиях, предусмотренных Договором.

4.5. Если ни одна из Сторон, за один месяц до окончания срока действия договора, не заявит намерения расторгнуть договорные отношения, договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год, на тех же условиях.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Оплата за Товар производится по ценам, указанным в Спецификациях.

5.2. Расчет за поставленный товар осуществляется на условиях, указанных в Спецификациях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Допускается перечисление предварительной оплаты другим плательщиком, но без уступки ему прав и обязанностей Покупателя по настоящему Договору.

5.3. Цена, указанная в Спецификациях, является неизменной.

5.4. По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п.1 ст.317.1 ГК РФ), в том числе:

- Поставщик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности перед Покупателем после поставки товара;

- Поставщик не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от Покупателя.

5.5. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. При частичном отсутствии предварительной оплаты, если поступивших средств недостаточно для отгрузки согласованного в спецификации количества товара, отгрузка не производится, при этом Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки товара. Поставщик вправе произвести отгрузку товара в количестве на имеющуюся сумму предоплаты с учетом оплаты полной стоимости доставки товара и установленных налогов и сборов.

5.7. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара (при наличии подтверждающих недостачу товара документов, оформленных в порядке, предусмотренном настоящим Договором), чем согласованно Договором, Поставщик и Покупатель дополнительно согласуют (путем заключения дополнительного соглашения) порядок возмещения недопоставленного количества товара.

6. Ответственность сторон.

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара (а в случае неполной поставки, нарушения срока возмещения недопоставленного количества товара), или нарушения срока устранения недостатков, Покупатель вправе начислить Поставщику неустойку в размере 0,05% от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более 10% от стоимости не поставленного товара. В случае нарушения срока поставки более чем на 20 (двадцать) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возврата денежных средств в срок 10 (десять) рабочих дней. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом Договора, носит исключительный характер. Неустойка, иные штрафные санкции не применяются, а убытки Покупателя не подлежат возмещению Поставщиком, в случае нарушения сроков поставки, нарушения сроков устранения недостатков, нарушения сроков восполнения недопоставленного товара, если на момент наступления таких сроков не была внесена 100% оплата за поставляемый товар.

6.3. В случае нарушения срока оплаты товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05 % от суммы не оплаченного в срок Товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более 10% от суммы подлежащей оплате.

6.4. При отказе от товара, находящегося в состоянии поставки или перемещенного/находящегося в процессе перемещения на склад Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10 % от стоимости товара.

6.5. При отказе от товара, находящегося в состоянии поставки или перемещенного/находящегося в процессе перемещения на склад Поставщика, принятие одностороннего отказа Покупателя остается на усмотрение Поставщика. При принятии одностороннего отказа Покупателя, предусмотренного настоящим пунктом Договора, срок возврата денежных средств составляет не более 30 календарных дней, за вычетом штрафа, предусмотренного п. 6.4 Договора.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

7. Особые условия.

7.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, также им надлежащим образом ведется и подается в налоговые и иные государственные органы: налоговая, статистическая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все операции по исполнению Договора полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

7.3. Поставщик гарантирует своевременное предоставление Покупателю счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями пунктов 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, а также правильно заполненных товаросопроводительных документов (товарная накладная, УПД) и иных документов, необходимых для принятия к вычету сумм НДС, уплаченных Покупателем по Договору.

7.4. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов, в случае проведения проверки, предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по Договору, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса.

8. Разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются, по возможности, путем переговоров сторон на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

8.2. В случае если, путем переговоров стороны не придут к согласию, то дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области, с соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения, за исключением претензий, указанных в п. 2.4. настоящего договора.

9. Прочие условия.

9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Договор, и документы, как являющиеся его неотъемлемой часть, так и оформленные сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему договору (за исключение ТТН, ТН, УПД), переданные по средствам факсимильной и электронной связи (реквизитам указанным в договоре), имеют полную юридическую силу при условии, если можно достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору и подписан уполномоченными представителями сторон, при условии соблюдения требований статьи 434 ГК РФ до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов является обязательным для сторон и должен быть произведен не позднее 5 рабочих дней с даты подписания сторонами.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны представителями двух сторон, скреплены печатями. Внесенные в одностороннем порядке любой из сторон в текст Договора исправления, изменения, дополнения считаются недействительными.

9.4. В случае изменения реквизитов, включая телефоны и адреса электронной почты, а так-же банковских реквизитов, Стороны обязаны в 5-дневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

9.5. Поставщик вправе, уведомив Покупателя, приостановить исполнение своих обязательств по Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполнения обязательств) в следующих случаях: - получена информация от налоговых и иных органов о недобросовестности Покупателя, о получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты налогов и сборов; - получена информация о возбуждении процедур банкротства в отношении Покупателя или публикации сведений о его ликвидации. Покупатель в течение 10 дней с момента получения указанного уведомления обязан представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, подтверждающих или опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При непредставлении Покупателем соответствующих документов действие Договора считается прекращенным, за исключением обязанности завершить денежные расчеты. При этом возможно возобновление исполнения обязательств по настоящему Договору по письменному соглашению сторон. Поставщик вправе приостановить поставку товара без применения к нему со стороны Покупателя каких-либо штрафных санкций и мер ответственности (в том числе за просрочку по поставке товара), в случае не предоставления со стороны Покупателя оригиналов настоящего договора, спецификаций и других приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Конфиденциальность.

10.1. Условия настоящего договора, спецификаций и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

10.3. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких данных. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 1) в случае обезличивания персональных данных; 2) в отношении общедоступных персональных данных.

10.3.1. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, профессию, должность, образование, ученую степень, домашний адрес, абонентский номер домашних и мобильных телефонов, семейное положение, фотоизображение работников сторон.